В Брянске суд снизил неустойку подрядчику за срыв сроков работ

Арбитражный суд Брянской области рассмотрел спор между застройщиком и подрядной организацией, связанный с нарушением сроков выполнения работ в многоквартирном доме в Советском районе Брянска. Компания-застройщик требовала взыскать с подрядчика более 2,5 миллиона рублей неустойки.

Как сообщили в пресс-службе суда, стороны заключили договор в 2024 году. Подрядная организация должна была выполнить монтаж оконных изделий в период с января по июнь 2025 года. Однако застройщик заявил, что темпы выполнения работ оказались неудовлетворительными, и обратился в суд.

Во время рассмотрения дела суд обратил внимание на обстоятельства, влияющие на сроки исполнения обязательств. Было отмечено, что подрядчик не может считаться нарушившим условия договора, если выполнение работ стало невозможным из-за просрочки со стороны заказчика или других этапов строительства. В данном случае монтаж окон зависел от установки плит перекрытий этажей.

После анализа сроков строительства суд определил, что началом периода нарушения обязательств следует считать 19 сентября прошлого года. На основании этого была произведена корректировка расчета неустойки. Ее размер составил 573 819 рублей 79 копеек.

Подрядная организация признала требования в этой части. Кроме того, ответчик попросил снизить сумму неустойки, и суд удовлетворил это ходатайство. В итоге с подрядчика взыскали 286 909 рублей 90 копеек за период с 19 сентября по 20 октября 2025 года. Остальную часть исковых требований суд оставил без удовлетворения.